Дамба Белу-Монте

редактировать
Дамба в Пара, Бразилия
Дамба Белу-Монте
Белу-Монте-Дам.jpg CGI изображение основной плотины, как и планировалось, Белу-Монте
Белу-Монте-Дам находится в Бразилии Белу-Монте Плотина Местоположение плотины Белу-Монте в Бразилии
Официальное названиеКомплексо Хидрелетрико Белу-Монте
МестоположениеПара, Бразилия
Координаты3 ° 6'57 ″ ю.ш., 51 ° 47'45 ″ з.д. / 3,11583 ° ю.ш., 51,79583 ° з.д. / -3,11583; -51,79583 Координаты : 3 ° 6'57 ″ ю.ш. 51 ° 47'45 ″ з.д. / 3,11583 ° ю.ш. 51,79583 ° з.д. / -3,11583; -51.79583
СтатусЭксплуатация
Начало строительства2011
Дата открытия2016
Стоимость строительства18, 5 долларов США миллиардов (оценка)
Владелец (и)Norte Energia, SA
Оператор (и)Eletronorte
Плотина и водосбросы
Тип плотины Составной
ВодохранилищаРека Шингу
Высота Белу-Монте: 90 м (295 футов). Пайменталь: 36 м (118 футов). Бела Виста: 33 м (108 футов)
ДлинаБелу-Монте: 3545 м (11631 фут). Проникновение: 6248 м (20499 футов). Бела Виста: 351 м (1152 футов)
Объем плотиныБелу-Монте и набережные: 25 356 000 м (895 438 689 куб. Футов). Водосливные каналы: 4 768 000 м (168 380 331 куб. Фут). Бела-Виста: 239 500 м (8 457 863 куб. Футов)
Водосбросы 2 Плотины Бела Виста)
Тип водосбросаВодосливной канал: 17 затворов. Бела Виста: 4 затвора
Пропускная способность водосбросаНапорн ый водослив: 47400 м / с). Бела Виста: 14 600 м / с (515 594 куб. Футов / с)
резервуар
Создаетрезервуар Дос-Канаис voir (Белу-Монте, плотина Бела-Виста). Водохранилище Калха-До-Шингу (Пиментальская плотина)
Общая емкостьДос-Канаис: 1889000000 м (1531 437 акров-футов). Калха-ду-Шингу: 2 069 000 000 м (1 677 366 акров · футов)
Площадь водосбора 447 719 км (173 кв. Мили)
Площадь поверхностиДос-Канаис: 108 км (42 кв. Мили). Калха-ду-Шингу: 333 км (129 квадратных миль)
Максимальная глубина воды6,2–23,4 м (20,3–76,8 футов)
Электростанция
Оператор (и)Eletronorte
Дата ввода в эксплуатациюноябрь 2019
Гидравлический напор Белу-Монте: 89,3 м (293 фута). Пикамент: 13,1 м (43 фута)
Турбины Белу-Монте : 18 x 611,11 MW Турбины Фрэнсиса. Пайменталь: 6 x 38,85 МВт Турбины с колбой Каплана
Установленная мощность 10 621,97 МВт (текущая мощность 17 блоков плюс 6 блоков). 11 233 МВт (после завершения)
Годовая выработка 39,5 ТВтч
Инфографика о стоимости плотины Белу-Монте

плотина Белу-Монте (ранее известная как Карарао ) - это плотина гидроэлектростанции комплекс в северной части реки Шингу в штат Пара, Бразилия. После его завершения с установкой 18-й турбины в ноябре 2019 года мощность комплекса плотин составит 11 233 мегаватт (МВт), что делает его вторым по величине комплексом гидроэлектростанций в Бразилии и четвертое по величине в мире по установленной после мощности плотины «Три ущелья» и плотины Ксилуоду в Китае и бразильской - Парагвайской Плотина Итайпу. Учитывая колебания стока реки, гарантированная минимальная мощность выработки мощности от плотины Белу-Монте составляет 4571 МВт, что составляет 39% от ее максимальной мощности.

Быстрый экономический рост Бразилии за последнее десятилетие спровоцировал огромный спрос на новые и стабильные источники энергии, особенно для растущих секторов. В Бразилии гидроэлектростанции производят более 85% электроэнергии. Правительство решило построить новые плотины гидроэлектростанций, устойчивость национальную энергетическую безопасность. Тем не менее, как в Бразилии, так и в международном сообществе существует оппозиция потенциальному строительству проекта в его экономическом отношении жизнеспособности, эффективности производства плотин и в частности, его воздействие на жителей региона и окружающей среды. Кроме того, критики опасаются, что строительство плотины Белу-Монте может сделать строительство других плотин выше по течению, что может иметь более сильные последствия, более жизнеспособным.

Планирование плотины началось в 1975 году, но вскоре было отложено из-за разногласий; позже они были возрождены в конце 1990-х годов. В 2000-х годах плотина была реконструирована, но вновь столкновение с противоречиями. 26 августа 2010 г. Был подписан контракт с Norte Energia на строительство плотины после того, как Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов (IBAMA) выдал лицензию на установку. Частичная лицензия на установку была предоставлена ​​26 января 2011 года, полная лицензия на строительство плотины была выдана 1 июня 2011 года. Процесс лицензирования и строительства плотины застопорились в судебных тяжбах в федеральном суде; текущее постановление гласит, строительство разрешено, основанная на лицензии на различные экологические технические отчеты и в соответствии с исследованием RIMA (Отчет о воздействии на среду, EIA-RIMA) для Белу-Монте.

Первые турбины были запущены. онлайн 5 мая 2016 г. По состоянию на октябрь 2019 г. все турбины Пименталь и 17 турбин ГЭС находятся в рабочем состоянии с общей установленной мощностью 10 388,87 МВт на площадке Белу-Монте, что составляет 10 621,97 МВт на площадке Пименталь. Строительство электростанции было завершено в ноябре 2019 года.

Содержание

  • 1
    • 1.1 Редизайн
    • 1.2 Второе исследование
    • 1.3 Получена первая лицензия
    • 1.4 Дела Федерального суда
  • 2 Дизайн
    • 2.1 Недостаток конструкции
    • 2.2 Производство и распределение электроэнергии
    • 2.3 Мощность
    • 2.4 Доступность
  • 3 Разработчик
  • 4 Экономика
    • 4.1 Альтернативы
  • 5 Воздействие на всю среду
    • 5.1 Неполная экологическая оценка
    • 5.2 Утрата биоразнообразия
    • 5.3 Бюджет парниковых газов
  • 6 Социальные последствия
    • 6.1 Отчет IBAMA
    • 6.2 Проблемы прав человека
  • 7 См. Также
  • 8 Примечания
  • 9 Ссылки
  • 10 Внешние ссылки

История

Планирование того, что в конечном итоге будет называться Комплексом Белу-Монте-Дам, началось в 1975 году во время военной диктатуры Бразилии, когда Eletronorte заключил контракт Консорцио Nacional de Engenheiros Consultores (CNEC) для проведения гидрографического исследования с целью определения участков для гидроэлектрического проекта на реке Шингу. CNEC завершила свое исследование в 1979 г. и определила возможность строительства пяти плотин на реке Шингу и одной плотины на реке Ирири.

. Первоначальные планы проекта, основанные на исследовании 1979 года, включаем две плотины вблизи Белу-Монте. Это были Карарао (после 1989 года называвшаяся Белу-Монте), Бабаквара (после 1998 года называемая Альтамира), которая была следующим вверх по течению. Четыре другие дамбы также были запланированы вверх по течению, в том числе Ипиксуна, Какрайморо, Ирири и Ярина. Этот проект был частью «Плана 2010 года» Eletrobras, который включал 297 плотин, которые должны быть построены в Бразилии к 2010 году. План просочился рано и официально опубликован в декабре 1987 года для антагонистической общественности. Согласно плану, Белу-Монте должен был быть построен к 2000 году, а Альтамира - к 2005 году. Такой быстрый график должен быть установленным. Правительство предложило мало прозрачности людям, которые коснутся планы по проекту гидроэлектростанции, спровоцировав коренные племена региона организовать то, что они назвали I Encontro das Nações Indígenas do Xingu (Первое знакомство с коренными народами шингу) или «Альтамира Сбор» в 1989 году. Встреча, символизируемая лидером народов Туирой, мачете перед лицом тогдашнего инженера Хосе Антонио Мунис Лопес, вызвала огромный резонанс. в Бразилии по поводу планов строительства шести плотин. В результате пять плотин над Белу-Монте были исключены из планирования, а Карарао был переименован в Белу-Монте по просьбе людей этого племени. Элетронорте также указал, что они повторное обследование плотин на реке.

Редизайн

В период с 1989 по 2002 год проект Белу-Монте был переработан. Площадь водохранилища была уменьшена с 1225 км (473 квадратных миль) до 440 км (170 квадратных миль) за счет перемещения плотины выше по течению. Основная причина этого заключалась в том, чтобы уменьшить объем затопления страны народов Бакая. В 1998 году плотина Бабаквара снова была запланирована, но под новым названием - плотина Альтамира. Это удивило лидеров лидеров, поскольку они чувствовали, что планы строительства плотин над Белу-Монте были отменены. Некоторые официальные лица построить Бразилию были полны решимости плотину на реке со средним потоком 7 800 м / с (275 454 куб. Футов / с) и на участке с перепадом 87,5 м (287 футов). Один инженер о плотине: «Бог лишь время от времени создает такое место, как Белу-Монте. Это место было создано для плотины ». Президент Eletronorte Хосе Мунис Лопес в интервью газете O Liberal (Belo Monte entusiasma an Eletronorte por Sônia Zaghetto, 15 июля 2001 г.) подтвердил:

«В рамках политики электроэнергетики на период 2010/2020 гг. Мы рассматриваем три плотины - Мараба (река Токантинс), Альтамира (ранее называвшаяся Бабакуара, река Шингу) и Итаитуба (Сан-Луис-ду-Тапажос). Некоторые журналисты говорят, что мы не говорим об этих плотинах, потому что мы пытаемся их скрыть. Просто их время еще не пришло. Сейчас мы просим разрешения активизировать наши исследования этих плотин. Бразилия получила бы большую пользу, если бы мы могли следовать за Белу-Монте с Марабой, затем Альтамирой и Итаитубой ».

Второе исследование

В 2002 году компания Eletronorte представила новую оценку на глобальную среду для комплекса Белу-Монте-Дам, которая представила три альтернативы. Альтернатива A включала шесть первых плотин запланированных на 1975 год. Альтернатива B включение отказла сокращение до четырех плотин, оказавшись от Ярины и Ирири. Альтернатива C включала сокращение только до Белу-Монте. Новая оценка размеров на окружающую среду включает уменьшение водохранилищ и введение модели русла реки, в отличие от крупных водохранилищ, характерных для планов 1975 года.

Также в 2002 году, лидер Рабочей партии Луис Инасио Лула да Силва одержал победу в своей президентской кампании, используем проводя неудачные кампании в 1989, 1994 и 1998. Вскоре Лула заключил политические сделки с центральным и правым секторами в 2003 году, с экс-президентом Хосе Сарни из PMDB штата Мараньян, что создало прецедент, который в конечном итоге характеризовал две администрации Лулы. : сотрудничество между рынком и государством, сочетание свободной рыночной экономики с большими расходами и благосостоянием. Эта экономическая модель послужила обоснованием и финансовой поддержкой для новых усилий по строительству Белу-Монте. В 2007 году, в начале второго срока Лулы, была введена новая национальная инвестиционная программа: Programa de Aceleração do Crescimento (Программа ускорения роста). Комплекс Белу-Монте-Дам стал основным проектом нового инвестиционного плана.

В 2008 году была написана еще одна новая оценка воздействия на Общую среду, на эту раз компанию Eletrobras с участием Odebrecht, Камарго Корреа и Андраде Гутьеррес, которые официально приняли альтернативу C или строительство самой плотины Белу-Монте. Оценка также представила дальнейшие изменения конструкции; Во избежание затопления территории национальных водохранилищ, называемое Reservatorio dos Canais (Водохще каналов), включены два канала для отвода воды от территорий народов в водохранилище. Будет создано дополнительное водохранилище под названием Reservatorio da Calha do Xingu (водохранилище реки Шингу), и электричество будет вырабатываться из двух водохранилищ с использованием трех плотин: дополнительной электростанции под названием Pimental (233 МВт), дополнительной водосброса под названием Bela Vista и главной электростанцией Белу -Монте (11 000 МВт). Reservatorio dos Canais будет удерживаться более чем дюжиной большой плотин, а вода из водохранилища будет направляться к главной электростанции.

Однако прозрачность планов правительства снова стала проблемой, вызвавшей организацию еще одного большого собрания, названное Segundo Encontro dos Povos do Xingu (Вторая встреча народов Шингу) в Альтамира, Пара, 20 мая 2008 года.

Выдана первая лицензия

В феврале 2010 года бразильское агентство по охране окружающей среды IBAMA предоставило временную экологическую лицензию, одну из трех лицензий, требуемых законов Бразилии для проектов развития. Предварительная лицензия одобрила оценку воздействия на данное событие в 2008 году и разрешила проведение аукциона по проекту в апреле 2010 года.

В апреле 2010 года Одебрехт, Камарго Корреа и CPFL Energia вышли из проекта. тендера, аргументируя это тем, что искусственно заниженная цена аукциона (83 реала / 47 долларов США), установленная правительством, не способствовала экономической отдаче от инвестиций. 20 апреля 2010 года консорциум Norte Energia выиграл проектный аукцион, предложив цену 77,97 реалов / МВтч, что почти на 6% ниже потолка цены в 83 реала / МВтч. После аукциона местные лидеры вокруг строительной площадки предупредили о неминуемой вспышке насилия. Лидер каяпо Раони Метуктир заявил: «Будет война, чтобы белые люди больше не могли вторгаться в наши земли». Американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон также посетил это место перед аукционом и заявлено, что будет снимать антибелуский фильм под названием «Сообщение от Пандоры», который позже был выпущен в ноябре.

В апреле 2010 года Федеральная прокуратура Бразилии приостановила тендер по проекту и аннуала временную экологическую лицензию по искам о неконституционности. В частности, статья 176 Федеральной конституции гласит, что федеральный закон должен обеспечивать условия получения полезных ископаемых и гидроэнергетики, когда эта деятельность осуществляется на территории страны, как в случае с регионом «Биг Бенд» (Вольта Гранде). В результате энергокомпания ANEEL отменила аукцион по проекту. В тот же день апелляционный суд Региона 1 лишил права участия генерального прокурора, возобновив аукцион проекта на ANEEL.

26 августа 2010 года президент Луис Инасио Лула да Силва подписали контракт с Norte Energia на церемонии в Бразилиа. Строительство комплекса Белу-Монте-Дам не разрешено до тех пор, пока IBAMA не выдала вторую из требуемых на федеральном уровне экологических лицензий, называемую лицензией на установку. Лицензия на установку должна быть предоставлена ​​только после того, как Norte Energia представила неоспоримые доказательства того, что она выполнила 40 социально-экологических условий смягчения последствий, на которые была обусловлена ​​первая временная экологическая лицензия. Согласно отчету IBAMA за октябрь 2010 г., по крайней мере 23 условия не были выполнены. Отчеты показывают, что 14 января 2011 года отчет сотрудников FUNAI, Fundação Nacional do ndio (Национальный индейский фонд) направил отчет в IBAMA, в котором выражалась озабоченность по поводу местоположения проекта и его влияния на земли резерваций, а также недостаточное внимание к нуждам народов, особенно пакичамба, и рекомендация FUNAI выступать против получения любой лицензии на деятельность. Несмотря на этот отчет, высшее руководство FUNAI направило в IBAMA письмо 21 2011 года, в котором говорилось, что оно не возражает против выдачи ограниченной строительной лицензии.

26 января 2011 года IBAMA предоставила частичную лицензию на установку, разрешающую Norte Energia только начальные строительные работы, включая расчистку леса, строительство площадок для сервитутов и улучшение дорог для транспортировки оборудования и техники. В феврале 2011 года Norte Energía подписала контракты с поставщиками на проектирование, производство, монтаж и ввод в эксплуатацию генерирующего и сопутствующего оборудования. 1 июня 2011 года IBAMA предоставила полную лицензию на строительство после того, как были поставлены 1,9 миллиарда долларов на решение социальных и экологических проблем. Единственная оставшаяся лицензия - это лицензия на эксплуатацию электростанции плотины.

Дела Федерального суда

25 февраля 2011 года Федеральный прокурор подал 11-й иск против Белу-Монте-Дам, приостановив частичную установку IBAMA лицензии на том основании, что Конституция Бразилии не допускает предоставления частичных лицензий на проекты. Федеральный прокурор также утверждал, что 40 социальных и экологических условий, связанных с предварительной лицензией IBAMA от февраля 2010 года, еще не были выполнены предварительным условием для предоставления полной лицензии на установку. 25 февраля 2011 года федеральный судья Бразилии Роналду Дестерро заблокировал проект, сославшись на экологические проблемы. Это были публичные слушания в Бразилии. Хранитель назвал это решение «серьезной неудачей». Председатель федерального регионального суда Олиндо Менезеш отменил решение 3 марта 2011 года, заявив, что нет необходимости выполнять все условия для начала предварительной работы. Подготовка строительной площадки началась через неделю после принятия решения. Однако 28 сентября из-за опасений по поводу местных рыбаков федеральный судья запретил Norte Energia "строительство порта, использование взрывчатых веществ, установку дамб, строительство каналов и выполнение любых других инфраструктурных работ, которые могли бы препятствовать естественному течению реки Шингу, тем самым затрагивающие местные рыбные запасы ". 9 ноября строительство было разрешено возобновить после того, как федеральный судья Мария ду Карму Кардозу постановила, что по закону не нужно консультироваться с коренными народами до утверждения работ. Ожидается, что это решение будет обжаловано в Верховном федеральном суде.

25 апреля 2012 года региональный судья признал предстоящую забастовку сотрудников незаконной. Рабочие стремились улучшить оплату труда и получить дополнительный отпуск. Однако, по мнению суда, компания-подрядчик не нарушала своих условий, и поэтому ее сотрудники будут оштрафованы на 200 000 реалов (106 000 долларов США) в день, если они не явятся.

14 августа 2012 г. строительство плотины было остановлено по распоряжению Федерального суда Бразилии, когда федеральный судья Соуза Пруденте остановил строительство вызывающей споры плотины Белу-Монте в Амазонке, заявив, что с коренными народами не консультировались. 28 августа Верховный федеральный суд отменил это решение и приказал возобновить строительство.

Федеральный суд отменил решение суда низшей инстанции, приостановившее действие лицензии на эксплуатацию плотины в январе 2016 года. Приостановление действия суда низшей инстанции было связано с утверждениями о том, что нарушения прав человека.

Проект

Обзор комплекса плотин Биг Бенд (Вольта Гранде) Шингу,. водохранилище Белу-Монте внутри, плотина наверху

Плотина Белу-Монте (AHE Belo Monte) представляет собой комплекс из трех плотин, множества дамб и ряда каналов для снабжения водой двух разных электростанций. Пиментальная плотина (3 ° 27′33 ″ ю.ш. 51 ° 57′31 ″ з.д. / 3,45917 ° ю.ш. 51,95861 ° з.д. / -3,45917; -51,95861 (Пиментальная плотина) ) на Шингу будет иметь высоту 36 метров (118 футов), длину 6 248 метров (20 499 футов) и структурный объем 4 768 000 кубических метров (168 400 000 кубических футов). Это создаст водохранилище Calha Do Xingu, которое будет иметь нормальную емкость 2 069 000 000 кубических метров (1 677 000 акров футов) и площадь поверхности333 квадратных километра (129 квадратных миль). Плотина будет поддерживать электростанцию, а ее водосброс будет служить основным водосбросом комплекса с 17 шлюзами и максимальной пропускной способностью 47 400 кубических метров в секунду (1 673 915 куб футов / с). Водохранилище плотины также будет отводить воду в два участка длиной 12 км (7 миль). Эти каналы поставляют воду в водохранилище Дос-Канаис, которое образуется в «Большом излучении» главной плотины Белу-Монте (3 ° 06′44 ″ ю.ш. 51 ° 48′56 ″ з.д. / 3, 11222 ° S 51,81556 ° з.д. / -3,11222; -51,81556 (плотина Белу-Монте) ), серия из 28 дамб по периметру водохранилища и плотина Бела-Виста (3 ° 19′46 ″ ю.ш. 51 ° 47 ′27 ″ з.д. / 3,32944 ° ю.ш. 51,79083 ° з.д. / -3,32944; -51,79083 (плотина Бела-Виста) ), которая находится на восточном периметре водохранилища Дос-Канаис. Дамба Белу-Монте будет поддерживать главную электростанцию ​​в комплексе. Электростанция должна иметь двадцать вертикальных турбин Фрэнсиса мощностью 550 МВт (макс. 560 МВт). Каждую турбину снабжает водой 113-метровый (371 фут), диаметр 11,2 (37 футов) напорный трубопровод, что дает в среднем 89,3 метра (293 фута) гидравлического напора. Электростанция Пиментальской плотины должна иметь семь турбин с колбой Каплана, каждая мощностью 25,9 МВт и с гидравлическим напором 13,1 метра (43 фута). Позже количество юнитов было уменьшено за счет использования более мощных юнитов (см. Следующий раздел).

Дамба Белу-Монте будет иметь высоту 90 метров (300 футов) и длину 3545 метров (11 631), а ее структурный объем (включая насыпи) составит 25 356 000 кубических метров (895 400 000 кубических футов) в длину и структурный объем 239 500 кубических метров (8 460000 кубических футов) в длину и структурный объем. (108 футов) в высоту и 351 метр (1152 фута) в длину и структурный объем. Водохранилище Дос-Канаис будет иметь нормальную емкость 1889000000 кубических метров (1 531 000 акров-футов), нормальную площадь поверхности 108 квадратных километров (42 квадратных миль) и нормальную высоту 97 метров (318 футов) над уровнем моря. Плотина Бела-Виста, которая служит второстепенным водосбросом комплекса, обеспечивает максимальную пропускную способность 14 600 кубических метров в секунду (520 000 кубических футов / с).

Недостаток конструкции

Незадолго до запланированной последней (18-й) турбины плотины в ноябре 2019 года было выявлено, что катастрофическое разрушение плотины было возможным из-за воздействия волн на незащищенный участок стены плотины при преобладающее в то время низком уровне воды. В отчете Norte Energia от 11 октября 2019 года генеральный директор компании запросил больше воды из промежуточного резервуара, чтобы добавить к опасно низкому уровню воды 95,2 метра.

Производство и распределение электроэнергии

Планируемая мощность Белу Монте котируется на 11 233 МВт. Он состоит из главной плотины Белу-Монте и ее машзала с установленной мощностью 11 000 МВт. Пиментальная плотина, которая также включает в себя турбинный зал, будет иметь установленную мощность 233,1 МВт, включая 38,85 МВт ламповых турбин. Планируется, что на электростанции будет 18 турбин Фрэнсиса мощностью 611,11 МВт каждая.

В феврале 2011 года Norte Energía подписала контракты с:

  • IMPSA стоимостью 450 миллионов на проектирование и установить к осени 2015 года турбогенератора Фрэнсиса, чтобы обеспечить мощность 2500 МВт.
  • Andritz AG поставил три турбины Фрэнсиса и шесть ламповых турбин, а также 14 систем возбуждения для Главная электростанция и дополнительное оборудование для электростанции Пименталь.
  • Alstom стоимостью 682,3 миллиона долларов на поставку 7 турбин Фрэнсиса и 14 газоизолированных подстанций для объекта.

Вместимость

Вальтер Коронадо Антунес, бывший министр окружающей среды Сан-Паулу и бывший президент государственной службы водоснабжения и канализации Сабесп, сказал, что Белу Комплекс Монте-Дам будет одним из именее эффективных гидроэнергетических проектов в истории Бразилии, производя только 10% от его паспортной мощности в 11 233 МВт. мощность в период с июля по октябрь (1 123 МВт, и в среднем всего 4 419 МВт в течение года, или 39% коэффициент мощности ). По словам президента бразильской компании Energy Research Company (EPE), 39% «немного ниже» среднего показателя по (55%). Обычно коэффициент мощности гидроэлектростанций составляет от 30% до 80%, а энергия ветра обычно составляет от 20% до 40%. Согласно исследованию Eletrobras, даже при низких мощностях Белу-Монте все еще будет иметь возможность снабжать электричеством весь штат Пара.

Доступность

Критики утверждают, что проект только имеет финансовый смысл, если бразильское правительство построит дополнительные водохранилища вверх по течению, чтобы надежный круглогодичный поток воды, тем самым увеличивая доступность выработки. Сторонники проекта отмечают, что сезонный минимальный поток реки Шингу происходит в то время, когда другие бразильские гидроэлектростанции хорошо снабжены электроэнергией, поэтому не нужно строить дополнительных плотин. Как сообщается, Национальный совет Бразилии по политике в области энергетики одобрил резолюцию, санкционированную тогдашним президентом Лулой, о том, что на реке Шингу будет построена только одна гидроэлектростанция. В одной плотины критики не видят преимущества в использовании затрат и выгод и ставят под сомнение решения правительства построить только одну.

Дополнительные плотины вверх по течению прямо или стимулирующе 25 000 представителей во всем во всем Шингу. Особо следует отметить плотину Альтамира (Бабакуара), которая затопит дополнительные 6 140 квадратных километров (2370 квадратных миль) водохранилища, согласно первоначальному проекту.

Девелопер

Проект разрабатывается компании Norte Energia. Консорциум контролируется государственной энергетической компанией Eletrobras, которая напрямую (15%) и через свои дочерние компании Eletronorte (19,98%) и CHESF (15%) контролирует 49,98% доля в консорциуме.

В июле 2010 года федеральная холдинговая компания Eletrobras заявила, что у них 18, и сообщила об их скорректированной доле в проекте:

  • Eletronorte (дочерняя компания Eletrobras) - 19,98%
  • Eletrobras, государственная компания - 15%
  • CHESF (дочерняя компания Eletrobras) - 15%
  • инвестиционный фонд Bolzano Participacoes - 10%
  • Gaia Energia e members (Bertin Group) - 9%
  • Инвестиционный фонд Caixa Fi Cevics - 5%
  • Строительная фирма OAS - 2,51%
  • Queiroz Galvão, строительная компания - 2,51%
  • Пенсионный фонд Funcef - 2,5%
  • Galvão Engenharia, строительная компания - 1,25%
  • Contern Construções, строительная компания - 1,25%
  • Cetenco Engenharia, строительная компания - 1,25%
  • Мендес Младший, строительная компания - 1,25%
  • Serveng-Civilsan, строительная компания - 1,25%
  • Дж. Малучелли, строительная компания - 1%
  • Sinobras - 1%
  • J Malucelli Energia, строительная компания - 0,25%
  • SEPCO1, Siemens

Строительные компании консорциума Norte Energia использовать владели 40% акций.

В апреле 2012 года было объявлено о подписании миллионов контракта на сумму 146 долларов между Norte Energia SA и консорциумом, состоящим из логотипов ARCADIS (дочерняя компания ARCADIS), владеющих 35% долей, а также Themag, Concremat и ENGECORPS, которые будут использоваться свои инженерные услуги для

Экономика

Ожидается, что комплекс плотины будет стоить более 16 миллиардов долларов, а линии электропередачи - 2,5 миллиарда долларов. Проект реализуется государственной энергетической компанией Eletronorte и будет финансироваться в основном за счет Бразильского банка развития (BNDES). Проект также будет большими объемами финансирования от бразильских пенсионных фондов Petros, Previ и Funcef. К частным инвесторам, заинтересованным в этом звене горнодобывающие гиганты Alcoa и Vale (для обеспечения электропитания новых рудников поблизости, таких как предполагаемый золотой рудник), строительные конгломераты Андраде Гутьеррес, Votorantim, Grupo OAS, Queiroz Galvão, Odebrecht и Camargo Corrêa, а также энергетические компании GDF Suez и Neoenergia.

В 2006 году Фонд развития (CSF) проанализировал различные сценарии рентабельности для Белу-Монте как энергетического проекта, исключая экологические затраты. Первоначальные выгоды оказались незначительными. При моделировании энергетических выгод с использованием системы моделирования стало очевидно, что Белу-Монте потребуются дополнительные дамбы по течению для накопления воды для выработки в сухой сезон. CSF пришел к выводу, что Белу-Монте не будет устойчивым без предлагаемой плотины Альтамира (Бабаквара), водохранилище которой будет в 10 больше, чем площадь Белу-Монте, наводнение в 30 раз больше площади, затопленной Белу-Монте, территориями принадлежащих народов Аравете / Игарапе Ипиксуна, Арара и местные жители.

Фонды помощи рабочих, ориентированного на выплату государственного долга, для правительства, привлекаются из Фонда помощи рабочих. финансирование проекта; до одной трети официальной стоимости проекта будет финансироваться за счет стимулов с использованием государственных денег.

Альтернативы

WWF-Бразилия представил отчет в 2007 году, в котором говорилось, что Бразилия может снизить ожидаемый спрос на электроэнергию на 40% к 2020 году за счет инвестиций в энергоэффективность. Сэкономленная мощность будет эквивалентна 14 гидроэлектростанциям Белу-Монте и приведет к экономии электроэнергии в стране до 33 миллиардов реалов (19 миллиардов долларов США).

Экс-директор ANEEL Афонсу Энрикес Морейра Сантос заявил, что большие плотины такие как Белу-Монте, не были необходимы для достижения цели правительства по росту на 6% в год. Скорее, он утверждал, что Бразилия может расти за счет увеличения установленной мощности в ветроэнергетике, которая в настоящее время составляет всего 400 МВт.

Однако исследование Федерального университета Рио-де-Жанейро, опубликованное в июне 2011 года, подвергшееся критике некоторых из этих альтернативных предложений и защищал проект плотины Белу-Монте. Они заявляют, что по сравнению с предполагаемой альтернативными источниками энергии плотина Белу-Монте дешевле с экономической, так и социально-экологической точки зрения.

Воздействие на окружающую среду

Вождь Раони в Париже с его петицией против Дамба Белу-Монте.

Проект подвергается резкой критике со стороны представителей национальных экологических организаций в Бразилии.

668 квадратных километров водохранилища Белу-Монте затопят 400 квадратных километров (150 квадратных миль) леса, около 0,01% лесов Амазонки. Эта мощность может быть полностью получена без строительства другого плотин, запланированного в пределах комплекса плотин. Ожидаемая площадь водохранилища для плотины Белу-Монте и необходимой плотины Альтамира вместе более 6500 км тропических лесов.

Оценка воздействия на себя, составленная Eletrobras, Odebrecht, Camargo Corrêa и Andrade Гутьеррес перечислил следующие возможные неблагоприятные последствия:

  • потеря растительности и естественных пространств с изменениями фауны и флоры;
  • изменение качества и пути водоснабжения, а также путей перемещения рыб;
  • Временное прекращение подачи воды в русло реки Шингу на 7 месяцев;

Неполная экологическая оценка

В феврале 2010 года бразильское агентство по охране окружающей среды IBAMA выдало экологическую лицензию на строительство плотины. несмотря на шум внутри агентства по поводу неполной информации в оценке воздействия на окружающую среду (EIA), написанной Элетробрасом, Одебрехтом, Камарго Корреа и Андраде Гутьерресом. Ранее, в октябре 2009 года, комиссия, состоящая из независимых экспертов и специалистов из бразильских университетов и исследовательских институтов, выпустила отчет об ОВОС, обнаружив «различные упущения и методологические несоответствия в ОВОС...». Среди проблем, упомянутых в ОВОС, были проблемы, связанные с проектом. неопределенная стоимость, вырубка лесов, генерирующая мощность, выбросы парниковых газов и, в частности, упущение во внимание тех, кто пострадал в результате отвода реки в основном в 100-километровом (62 мили) "Большом излучине" (Вольта Гранде).

Два высокопоставленных должностных лица в IBAMA, Леозильдо Табахара да Силва Бенджамин и Себастьян Кустодиу Пирес, оставили свои посты в 2009 году, сославшись на политическое давление на высоком уровне с целью одобрения проекта. В январе 2011 года президент IBAMA Абелардо Азеведо также подал в отставку. Предыдущий президент Роберто Мессиас также ушел в отставку, сославшись на то, что в апреле 2010 года это произошло из-за давления как со стороны правительства, так и экологических организаций.

140 организаций и движений из Бразилии и со всего мира осудили процесс принятия решений в предоставлении экологической лицензии на строительство плотин в письме президенту Бразилии Луису Инасио Лула да Силва в 2010 году.

Утрата биоразнообразия

Hypancistrus zebra, один из видов Встречается только в Вольта-Гранде.

Рыбная фауна реки Шингу чрезвычайно богата, насчитывается около 600 видов рыб и наблюдается высокая степень эндемизма. Область, высохшая или затопленная плотиной, охватывает все известное мировое распространение ряда видов, например зебра плеко (Hypancistrus zebra ), солнечный плеко (Scobinancistrus aureatus), тонкая карликовая цихлида (Teleocichla centisquama), киллифисоид Anablep xinguensis и Spectrolebias reticulatus и ядовитая лягушка Xingu (Allobates crombiei ). Независимый экспертный обзор, предполагаемый прогнозируемый сток через Вольта-Гранде означает, что река «не сможет обеспечить разнообразие видов», что приведет к «исчезновению сотен видов»

Парниковый газ бюджет

Национальный исследовательский институт Амазонки (INPA) подсчитал, что в течение первых 10 лет комплекс плотины Белу-Монте-Бабакуара выбрасывает 11,2 миллиона метрических тонн Эквивалент углекислого газа, и примерно 0,783 миллиона метрических тонн эквивалента CO. 2будут образованы во время строительства и подключения к национальной энергосистеме. Это независимое исследование оценивает выбросы парниковых газов в количестве, которое потребовало бы 41 года оптимального производства энергии из комплекса Белу-Монте-Дам (включая ныне прекращенную плотину Альтамира), чтобы достичь экологической устойчивости за счет энергии ископаемого топлива. Плотины в Бразилии каждый год большое количество метана из-за пышных джунглей, покрытых водой год по мере заполнения бассейна. Углерод улавливается листвой, которая затем анаэробно разлагается с помощью метаногенов, превращается углерод в метан, который является более сильным парниковым газом, чем диоксид углерода. В результате выбросов углерода из плотины выбрасываются каждый год, когда она находится в эксплуатации. Исследование, в 1990 году также в Бразилии, показало, что он загрязняет в 3,5 раза больше в эквиваленте диоксида углерода, нефтяная электростанция, вырабатывающая такое же количество электроэнергии; Не в виде загрязнения атмосферы CO2, связанного со сжиганием ископаемого топлива, а в виде более опасных металлов. Кроме того, лес будет вырублен перед затоплением территории, поэтому выбросы CO2 и метана, будут значительно ниже, чем для затопления лесной территории. Кроме того, исследование бразильской плотины Тукуруи показало, что фактические выбросы парниковых газов были в десять раз выше, чем показали официальные расчеты, и эта плотина не является исключением; есть опасения, что расчеты Белу-Монте-Дам также намеренно подрывают реальность и что затопление его резервуар создает аналогичную ситуацию. Если строители плотины очистят лес заранее, они удалят органические вещества со дна водохранилища, и плотина будет меньше парникового газа метана. Однако в Тукуруи был вырублен только лесом потенциальной экономической точки зрения (10%, рядом с отверстием водосброса), а остальная часть была оставлена ​​нетронутой для затопления водохранилищем. Подрядчики продали права на вырубку леса на затопленной территории, но сочли этот участок нежизнеспособным за короткий промежуток времени, который они выделили до того, как район был готов к затоплению. Этот лес разлагается под водой в результате метаноген и производит большое количество парниковых газов.

С другой стороны, энергия, вырабатываемая плотина в течение следующих 50 лет, в среднем составляет 4419 МВт, составляет 1,14 баррелей нефтяного эквивалента (миллиард баррелей нефтяного эквивалента). Это примерно 9% доказанных запасов нефти Бразилии (12,6 баррелей), или 2% общих запасов нефти России (60 баррелей), или 5,5% доказанных запасов нефти США (21 баррелей).

Социальные эффекты

Протестующие против плотины. Знак переводится как «Красивая куча дерьма».

Несмотря на резкую критику со стороны лидеров народов, президент Бразильского EPE заявляет, что они пользуются поддержкой финансины. Опрос 20 апреля 2010 года в Фолья-де-Сан-Паулу показал 52% в пользу плотины. Плотина приводит к непосредственному перемещению более 20 000 человек, в основном из муниципалитетов Альтамира и Витория-ду-Шингу. Будут выкопаны два речных отводных канала шириной 500 метров (1600 футов) и длиной 12 километров (7,5 миль). Каналы будут отводить воду от главной плотины к электростанции. Белу-Монте затопит общую площадь 668 квадратных километров (258 квадратных миль). Из общей площади 400 квадратных километров (150 квадратных миль) затопленных территорий будут засажены деревьями. Отводные каналы уменьшат сток реки на 80% в районе, известном как Вольта Гранде («Большое излучина»), где находятся сообщества джуруна и арара, а также шестнадцати других этнических групп. Они могут подвергнуться вынужденному перемещению, поскольку от реки отрицательно влияет на их рыболовство, грунтовые воды, способность перемещаться по реке, а застойные водоемы включают среду. проблема, передаваемая через воду, проблема, которая критикуется за то, что не рассматривается в воздействии на глобальную среду.

20 000 экологически чистых продуктов, которые используются непосредственно в результате затопления водохранилища. Norte Energia не смогла получить бесплатное предварительное и осознанное предоставление услуг племен джуруна и арара на воздействие Белу-Монте. Проект также привлечет в этот район около 100 000 мигрантов. По оценкам, будет создано 18 700 прямых рабочих мест и 25 000 косвенных рабочих мест, чтобы справиться с ростом с ростом населения. Однако только часть прямых рабочих мест останется доступной после завершения проекта, что означает экономическую катастрофу, а не экономическое процветание.

Приток иммигрантов и строительных также привел к усилению напряженности. между группой. Группы коренного населения сообщают о нападениях и преследованиях, в нескольких случаях уничтожения населения и смерти жителей в результате строительства и (незаконных ) лесозаготовок. Внешние исследователи указывают на то, что большая часть использования энергии на плотине Белу-Монте будет направлена ​​на производство алюминия и не принесет пользы людям, живущим в этом районе. Тем не менее, Norte Energia выпустила пояснительную записку, в которой выражается озабоченность социально-экономическим развитием региона, включая обещание инвестировать 3 700 млрд фунтов стерлингов (1300 млн фунтов стерлингов) в решение различных проблем.

Отчет IBAMA

Оценка на воздействие на всю среду IBAMA перечислила следующие воздействия:

  • формирование ожиданий относительно будущего у местного населения и одобряет народов;
  • рост населения и неконтролируемое заселение земель;
  • Увеличение потребности в услугах и товаров, а также спроса на рабочие места;
  • Потеря жилья и экономической активности из-за перемещения населения;
  • Улучшение доступности региона;
  • Изменения ландшафта, вызванные установкой опорных и основных конструкций для строительства плотины;
  • Ущерб археологическим усадьбам в этом районе;
  • Постоянный затопление убежищ в Гравура Ассурини;

разъясняет, что было выпущено бразильскими властями, в результате чего было сочтено, что гарантированные социальные и экономические выгоды региона, учитываемые для экологической модернизации и развития инфраструктуры региона. С самого начала реализации проекта многие экологические и правозащитные организации протестовали против строительства плотины Белу-Монте. 14 августа 2012 года Федеральный суд Бразилии приостановил строительство плотины Белу-Монте на том основании, что разрешение на строительство плотины было неконституционным. Правительство не проводило необходимых по конституции с коренными общинами, пострадавшими от плотины, прежде чем в 2005 году предоставило разрешение на начало строительства. Это противоречит бразильскому законодательству и правам человека. Однако Norte Energía, компания, поручено строительство плотины Белу-Монте, имеет возможность подать апелляцию в Верховный суд.

Проблемы с правами человека

Отношение и обращение с бразильцами Правительство по отношению к выступутым группам народов подвергается резкой критике на международном уровне. Совет ООН по правам человека опубликовал заявление, осуждающие неосторожные методы строительства в Бразилии, а Международная организация труда (МОТ) также указала, что бразильское государство нарушает Конвенцию МОТ (особенно Конвенция о народх и народах, ведущей племенной образ жизни, 1989 г. № 169) - хотя механизмы для международного правоприменения отсутствуют, и для этого потребуется бразильский суд применить обязательные принципы, принятые Бразилия ратифицировала. Коренные народы ставят под сомнение действия правительства связи с этими событиями, но их ситуация остается игнорированной властями, как показано в отчете миссии Xingu Mission от CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) за май 2011 г., в котором несколько разделов касаются обвинений в правонарушениях человека были исключены Специальным секретарем по правам человека, Мария ду Росариу Нунес.

См. также

  • значок Портал возобновляемых источников энергии
  • флаг Портал Бразилии
  • значок Портал энергетики

Примечания

Ссылки

  • Статья из SocialStatus о сравнении того, как мы рассматриваем новости в различных средствах массовой информации, со ссылкой на вождя Раони, изображение Белу Монте-Дам http://rhiannonbevan.wordpress.com/20 13/04/02 / news-vs-news /

Внешние ссылки

Последняя правка сделана 2021-05-12 11:10:15
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте